ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost

AvL 756
Zur vertraglich geschuldeten Abnahme der Weichenanlage in der Bph. 3.3 wird die zusätzliche Vorhaltung von Fachpersonal für 3 Schichten erforderlich. Das Personal wird für ggf. erforderliche Regulierungs-/Richtarbeiten der Weichenzungen benötigt. Das Zungenrichten ist unmittelbar in die Abnahme der Weichenanlage in Bph. 3.3 und den laufenden Bauablauf eingebunden. Die Arbeiten sind zudem von den bereits an den Weichen erbrachten Leistungen und dem termingebundenen Abnahmeprozess abhängig. Die Leistungen können sowohl aus
technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN vorgenommen werden. Ein Wechsel würde die Abnahmen verzögern, weil Vorhaltung und Einsatzplanung für drei Schichten unterbrochen und neu organisiert werden müssten. Zusätzlich entstünde erhöhter Abstimmungs- und Wiederholungsaufwand im Abnahmeprozess.
MKA 1051
Im Bereich HP Hirschgarten ist der Rückbau des Gleis 843 vorgesehen. Für die Durchführung der Oberbauleistungen ist ein zeitlich begrenzter Rückbau der Gleitschalmittel (LST) erforderlich. Das Regelwerk sieht vor, dass im entsprechenden Bereich ausschließlich ein Unternehmen den Ausbau der LST-Komponenten am Gleis 843 durchführt.Die Beauftragung eines Dritten würden zusätzliche Schnittstellen erzeugen und damit den Abstimmungsaufwand erhöhen. Das könnte zu Verzögerungen im Bauablauf führen. Dadurch würden sich der Baubeginn der Leistung sowie die darauf folgenden Leistungen erheblich verschieben und der Fertigstellungstermin wäre gefährdet.
MKA 1062
Die zusätzliche Planung (Entwurfsvermessung, Ausführungs und Bestandsplanung, Koordination) ist erforderlich, weil eine vorhandene KQ/LST bei km 8,8+80 nicht regelkonform ist und gem. Richtlinie ein regelkonformer Endzustand herzustellen ist; ohne diese Leistungen kann der vertragliche Werkerfolg nicht erreicht werden.in Wechsel des AN ist wirtschaftlich unzweckmäßig, da die zusätzlichen Planungsleistungen unmittelbar an die vorhandene Planung, Arbeitsvorbereitung und Abstimmung mit dem AG anknüpfen und daher integrierte Koordination erfordernEin AN Wechsel würde zusätzliche Abstimmungen und parallele Planungsstrukturen verursachen; bereits aus dem zusätzlichen Koordinierungsaufwand und der angegebenen Mehrkostenfolge ergibt sich ein erhöhter Organisations und Kostenaufwand.
MKA 1063
Die zusätzliche Planung (Entwurfsvermessung, Ausführungs und Bestandsplanung, Koordination) ist erforderlich, weil eine vorhandene KQ/LST bei km 8,9+13 nicht regelkonform ist und gem. Richtlinie ein regelkonformer Endzustand herzustellen ist; ohne diese Leistungen kann der vertragliche Werkerfolg nicht erreicht werden.in Wechsel des AN ist wirtschaftlich unzweckmäßig, da die zusätzlichen Planungsleistungen unmittelbar an die vorhandene Planung, Arbeitsvorbereitung und Abstimmung mit dem AG anknüpfen und daher integrierte Koordination erfordern. Ein AN Wechsel würde zusätzliche Abstimmungen und parallele Planungsstrukturen verursachen; bereits aus dem zusätzlichen Koordinierungsaufwand und der angegebenen Mehrkostenfolge ergibt sich ein erhöhter Organisations und Kostenaufwand.
MKA 1064
Die zusätzliche Planung (Entwurfsvermessung, Ausführungs und Bestandsplanung, Koordination) ist erforderlich, weil eine vorhandene KQ/LST bei km 8,8+80 nicht regelkonform ist und gem. Richtlinie ein regelkonformer Endzustand herzustellen ist; ohne diese Leistungen kann der vertragliche Werkerfolg nicht erreicht werden. in Wechsel des AN ist wirtschaftlich unzweckmäßig, da die zusätzlichen Planungsleistungen unmittelbar an die vorhandene Planung, Arbeitsvorbereitung und Abstimmung mit dem AG anknüpfen und daher integrierte Koordination erfordern.Ein AN Wechsel würde zusätzliche Abstimmungen und parallele Planungsstrukturen verursachen; bereits aus dem zusätzlichen Koordinierungsaufwand und der angegebenen Mehrkostenfolge ergibt sich ein erhöhter Organisations und Kostenaufwand.
MKA 1068
Nach Aufstellung der Signale wurden Sichtbehinderungen festgestellt; zur Herstellung der geforderten Signalsicht ist die Anpassung der Oberleitungsanlage durch Verschiebung der Hängesäulen zwingend erforderlich, da andernfalls die Funktion der Signale und damit der Werkerfolg nicht erreicht wird.Die Anpassung betrifft unmittelbar die bestehende Oberleitungsanlage im laufenden Bauablauf und ist technisch in die vorhandene Ausführung eingebunden, sodass ein Wechsel des Auftragnehmers nicht möglich ist. Ein Wechsel würde zusätzliche Abstimmungen und Eingriffe in den Bauablauf erfordern und zu Verzögerungen führen; bereits die Zusatzleistung selbst bedingt verlängerte Ausführungszeiten und Mehrkosten.
MKA 1070
In den Vertragsunterlagen sind für den betroffenen Bereich in der EÜ-EG keine Bauzustände vorgesehen. Die Planungs-, Planprüf- und Abnahmeprüfleistungen für die bauzeitliche 50 Hz Kabelanlage sind erforderlich, um die Erweiterung des Westzugangs ausführen zu können; hierfür müssen die vorhandenen Kabelanlagen umverlegt werden. Es handelt sich somit um eine zusätzliche Leistung aufgrund eines nicht vorgesehenen Bauzustands, welcher zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrags jedoch zwingend erforderlich ist. Die Leistungen sind technisch
mit dem Bauablauf und der Errichtung der bauzeitlichen Kabeltrasse (separater Vorgang) verzahnt und werden laufend mit dem AG abgestimmt. Weiterhin wurde das Konzept bereits fortgeschrieben und per Mail vom 17.06.2026 bestätigt (Anlage 5). Ein Wechsel würde die bisherigen Abstimmungen, Skizzen und Prüfpfade neu aufsetzen. Es entstünden Verzögerungen durch erneuten Entwurf, AP, Planprüfung und Abnahmeprüfung sowie zusätzliche Schnittstellenkoordination.

Bauhauptleistungen; Oberbau, Tiefbau, OLA, Konstruktiver Ingenieurbau, Kabeltiefbau, E-Technick/50Hz, Bahnenergieanlagen, S-Bahnstromanlagen, LST, TK