RV Entsorgung_Verwertung von biologischen Abfällen
Angebotsfrist: noch 15 Tage
Angebotsfrist: noch 15 Tage
AusschreibungEU-weitLieferleistungenveröffentlicht
Waste Sorting Centers Libya
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHDPU 10 different sites in Libya
Angebotsfrist
abgelaufen vor 161 Tagen
Geschätzter Wert
nicht veröffentlicht
Die Vergabestelle nennt keinen Wert.
Verfahren
Offenes Verfahren
Lose
1
ein Auftrag
Offizielle Bekanntmachung (externer Link, neues Fenster)Vergabeunterlagen (externer Link, neues Fenster)Ähnliche per E-Mail
Änderungen dieser Fassung
A main local contractor /workshop/company in Libya should be specified for the regular maintenance and conducting any repair covered under the warranty. This company is preferred to have subcontractors or branches in the eastern and sudden part of Libya.
We"ve just learned that in summer (July-Sept) except of Jadu, Janzour, and Zintan frequent power outage is experienced which, which might require the supplier to bring a big electrical generator to operate/commission/ train and handover the machineries which needs to be taken into consideration. The average daily cost is about EUR 400-700.
As for the handing over, please note the followings:
- A technical team from MoLG and GIZ staff should check the equipment at the supplier"s premises before shipping them to Libya.
- Afterward, the equipment should be brought to one of MoLG"s garages in Tripoli Area for initial handing over and ceremony.
- Then the equipment will be transported to the end destinations in each targeted municipality for installation, commissioning, and training.
Daraus entstand eine Fristverlängerung bis 01.06.2026.
Zusätzliche Informationen
Communication takes place exclusively via the project area of the GIZ awarding marketplace.
Beschreibung
Gegenstand des Loses
Equipment for Waste Sorting Centers in Libya including transport to 10 different sites in Libya
Eckdaten
- Vergabestelle
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHDag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5, 65760 Eschborn
- Art des Auftraggebers
- Von einer Bundesbehörde kontrolliertes oder finanziertes öffentliches UnternehmenÖffentliches Unternehmen
- Erfüllungsort
- DPU 10 different sites in LibyaKarte und Region: Zuordnung nach Sitz der Vergabestelle
- Verfahrensart
- Offenes Verfahren
- Auftragsart
- Lieferleistungen
- Vergaberegime
- EU-weite Vergabe (oberhalb der EU-Schwellenwerte)
- Rechtsgrundlage
- Richtlinie 2014/24/EU (öffentliche Auftragsvergabe)VgV
- Art der Bekanntmachung
- Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
- Geschätzter Wert
- nicht veröffentlicht
- Frist für Bieterfragen
- · abgelaufen
- Für KMU geeignet
- ja
- Geschäftszeichen
- 7000004987
- Veröffentlicht
- abgesendet Fr., 22.05.2026, 10:16 Uhr MESZ
- Bekanntmachung
- 27782aec-0284-44d6-a024-4fe15496c8eeVersion 1
- Verfahrens-ID
- a543a914-66da-406d-8cff-df95cc9eaaa7
- Nachprüfungsstelle
- Vergabekammern des Bundes, Bonn · Websitezuständig für Rügen und Nachprüfungsanträge
- Datenformat
- eForms-Bekanntmachungeforms-de-2.1
- Laufzeit
- 4 Monate
Kategorien (CPV)
Verlauf des Verfahrens
Versionen dieser Bekanntmachung
A main local contractor /workshop/company in Libya should be specified for the regular maintenance and conducting any repair covered under the warranty. This company is preferred to have subcontractors or branches in the eastern and sudden part of Libya.
We"ve just learned that in summer (July-Sept) except of Jadu, Janzour, and Zintan frequent power outage is experienced which, which might require the supplier to bring a big electrical generator to operate/commission/ train and handover the machineries which needs to be taken into consideration. The average daily cost is about EUR 400-700.
As for the handing over, please note the followings:
- A technical team from MoLG and GIZ staff should check the equipment at the supplier"s premises before shipping them to Libya.
- Afterward, the equipment should be brought to one of MoLG"s garages in Tripoli Area for initial handing over and ceremony.
- Then the equipment will be transported to the end destinations in each targeted municipality for installation, commissioning, and training.
Daraus entstand eine Fristverlängerung bis 01.06.2026.
- Version 1Informationen sind jetzt verfügbardiese Seite
Ähnliche offene Ausschreibungen
MehrKeine dieser Ausschreibungen nennt einen geschätzten Wert.
Quelle Bekanntmachungsservice (oeffentlichevergabe.de) (CC0) · Bekanntmachung 27782aec-0284-44d6-a024-4fe15496c8ee, Version 1 · bei uns aktualisiert · Stand